Travaux de désherbage et de dessouchage des arbres et arbustes à l’Aéroport International Président Modibo KEITA-Senou y compris les servitudes de la route de patrouille interne

1. L’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) dispose de fonds sur son budget d’investissement exercice 2023 afin de financer les travaux de développement et de maintenance des infrastructures aéroportuaires, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché des travaux de désherbage et de dessouchage des arbres et arbustes à l’Aéroport International Président Modibo KEITA-Senou y compris les servitudes de la route de patrouille interne.
2. L’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de désherbage et de dessouchage des arbres et arbustes à l’Aéroport International Président Modibo KEITA-Senou y compris les servitudes de la route de patrouille interne.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 modifié fixant les modalités d’application du Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), Tel : 20 20 55 24 et prendre connaissance du Dossier d’Appel à la Concurrence à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), Tél. :20 20 55 24, Fax : 20 20 61 75, B.P. 227, Route de l’Aéroport International Président Modibo KEITA-Sénou de 08h 30mm à 15h 30mm.
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
   1. Le soumissionnaire devra justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale dans la construction de deux (2) ouvrages au moins de nature et de complexité similaire aux travaux objet du présent appel à concurrence au cours des trois (03) dernières années (2020,2021 et 2022). On entend par projet de nature et de complexité comparables la construction, la réhabilitation ou l’entretien d’infrastructures routières d’un montant de soixante-quinze millions (75 000 000) F CFA au moins
   2. Le soumissionnaire doit au moins réaliser au cours des trois (03) dernières années (2020,2021 et 2022) un projet de construction ou de réhabilitation d’infrastructure aéroportuaires d’une valeur d’au moins de cinquante millions (50 000 000) F CFA.
   3. Avoir réalisé au moins un projet de désherbage et de dessouchage d’au moins 50 hectares
   4. Le soumissionnaire devra justifier qu’il dispose d’un personnel comprenant au moins :

• le Directeur des travaux : Ingénieur GC/TP/Pont ou équivalent de formation ( Bac+4 ans) minimum avec au moins sept (7) ans d’expérience générale et disposant de cinq (05) ans dans la direction des travaux et avoir réalisé au moins trois(03) projets en expérience spécifique .
• le conducteur de travaux : Technicien supérieur GC/TP/Pont ou équivalent de formation (Bac+2 ans) minimum avec au moins cinq (05) d’expérience générale et disposant de trois (03)ans au moins dans la coordination des travaux de construction de travaux de Génie-Civil et avoir réalisé au moins trois(0 3) projets en expérience spécifique.
• Un ingénieur Topographe : Ingénieur topographe de formation (Bac+4 ans) minimum avec au moins cinq (05) d’expérience générale et disposant de trois (03) ans au moins dans la coordination des travaux de Génie Civil et avoir réalisé au moins trois (03) projets en expérience spécifique ;
• Expert Environnementaliste : Ingénieur des eaux et foret, environnementaliste ou équivalent de formation (Bac+4 ans) minimum avec au moins cinq ans (05) d’expérience générale et disposant de trois (03) ans au moins dans la coordination des travaux de Génie Civil et d’avoir réalisé au moins trois (03) projets en expérience spécifique ;
• le chef de chantier : Technicien supérieur de GC/TP/Pont ou équivalent de formation (DEF+5 ans ou BAC+2 ans) minimum avec au moins cinq (05) d’expérience générale et disposant de trois (03) ans au moins dans le suivi, le contrôle et/ou la mise en œuvre des travaux de Génie Civil et avoir réalisé au moins trois (03) projets en expérience spécifique.

5.3. Le matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter au chantier est le suivant :

5.4. Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction requis de la part du soumissionnaire au cours des trois dernières années doit être au moins égal à soixante-quinze millions (75 000 000) F CFA. Pour ce faire, le soumissionnaire devra fournir un bilan certifié des 3 exercices (2020,2021 et 2022) et donner la liste des travaux en cours suivant le tableau joint en annexe.

5.5. Le montant minimum de liquidités / facilités de crédit net de tous autres engagements contractuels du soumissionnaire doivent être de vingt (20) millions FCFA.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante (50 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), Tél. : 20 20 55 24, Fax : 20 20 61 75, B.P. 227, Route de l’Aéroport International Président Modibo KEITA-Sénou. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié. Le Dossier d’Appel à la Concurrence sera adressé par courrier électronique ou remis sur place sur support papier.
7. Les offres devront être déposées à l’adresse ci-après : Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), Tél. :(00 223).20 20 55 24, Fax : (00 223) 20 20 61 75, B.P. 227, Route de l’Aéroport International Président Modibo KEITA-Sénou (République du Mali) au plus tard 15 juin 2023 à 9 heures 00mm. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million (1 000 000) F CFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 69 du Code des Marchés Publics. Les offres remises en retards ne seront pas acceptées.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingts (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis 15 juin 2023 à 9 heures 00mm, dans la salle de réunion de la direction générale de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile.

L’article AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE DRPCO N°0001/ANAC/DG-DDI/2023 est apparu en premier sur ANAC MALI.

LA MAINTENANCE, L’ENTRETIEN ET LE SUIVI DE LA MACHINE EDS NUTECH XT2100HS NUTECH DE L’AEROPORT INTERNATIONAL PRESIDENT MODIBO KEITA-SENOU.

.

1. L’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) dispose de fonds sur son budget d’investissement exercices 2022/2023 afin de financer la maintenance, l’entretien et le suivi de la machine EDS Nutech XT2100HS de l’Aéroport International Président Modibo Keita-Sénou, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de la maintenance, l’entretien et le suivi de la machine EDS Nutech XT2100HS de l’Aéroport International Président Modibo Keita -Sénou.

2. L’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de la maintenance, l’entretien et le suivi de la machine EDS Nutech XT2100HS de l’Aéroport International Président Modibo Keita-Senou.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), Tel : 20 20 55 24 et prendre connaissance du Dossier d’Appel à la Concurrence à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), Tél. :20 20 55 24, Fax : 20 20 61 75, B.P. 227, Route de l’Aéroport International Président Modibo KEITA-Sénou de 08h 30mm à 15h 30mm.

5. Les exigences en matière de qualifications sont :
   1. Le soumissionnaire doit justifier :

• avoir réalisé deux (02) marchés similaires de maintenance, entretien et le suivi de machine (EDS) NUTECH XT 2100 HS  attestés par deux (02) attestations de bonne exécution et les copies des pages de garde et de signature des marchés correspondants au cours des dix (10) dernières années (2012 à 2021) ;

• avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen au cours des trois dernières années au moins égal au montant de l’offre ;

• voir le DPAO pour les informations détaillées.

1. 2. Le soumissionnaire devra justifier qu’il dispose d’un personnel comprenant au moins :

• Un chef d’équipe : Ingénieur en électromécanique, informatique-électronique ou équivalent de formation universitaire Bac+5 ans minimum avec au moins dix (10) ans d’expérience générale , avoir participer en tant que chef d’équipe à la mise en œuvre de trois (03) projet d’installation ou de maintenance  de machine de sureté RX dont au moins un projet d’installation ou de maintenance de la machine EDS Nutech XT2100HS

.

• Un conducteur de travaux :Ingénieur en électromécanique, informatique-électronique ou équivalent de formation universitaire Bac+5 ans minimum avec au moins sept (7) ans d’expérience générale , avoir participer en tant que conducteur des travaux à la mise en œuvre de trois (03) projet d’installation ou de maintenance  de machine de sureté RX dont au moins un projet d’installation ou de maintenance de la machine EDS Nutech XT2100HS
• Quatre agents de Maintenance permanents : Techniciens supérieursen électromécanique, informatique-électronique ou équivalent de formation universitaire Bac+2 ans minimum avec au moins cinq (05) d’expérience générale ;avoir participer en tant que personnel technique à la mise en œuvre de trois (03) projet d’installation ou de maintenance de machine de sureté RX dont au moins un projet d’installation ou de maintenance de la machine EDS Nutech XT2100HS

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), Tél. : 20 20 55 24, Fax : 20 20 61 75, B.P. 227, Route de l’Aéroport International Président Modibo KEITA-Sénou. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié. Le Dossier d’Appel à la Concurrence sera adressé par courrier électronique ou remis sur place sur support papier.

7. Les offres devront être déposées à l’adresse ci-après : Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), Tél. :(00 223).20 20 55 24, Fax : (00 223) 20 20 61 75, B.P. 227, Route de l’Aéroport International Président Modibo KEITA-Sénou (République du Mali) au plus tard le 21 novembre 2022 à 10 heures 00mm. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million (1 000 000) F CFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 69 du Code des Marchés Publics.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingts (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21 novembre 2022 à 10 heures 00mm, dans la salle de réunion de la direction générale de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile.

L’article AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE DRPCO N°10./ANAC/DG-DDI/2022 est apparu en premier sur ANAC MALI.

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile a obtenu des fonds de son budget d’investissement exercices 2022 / 2023, afin de financer la fourniture et à l’installation de quatre (04) machines x ray double vue pour bagages de soute et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des deux marchés relatifs à la fourniture et à l’installation de quatre (04) machines x ray double vue pour bagages de soute.

1. L’Agence Nationale de l’Aviation Civile sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture et à l’installation de quatre (04) machines x ray double vue pour bagages de soute.
2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les candidats éligibles.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Route de l’Aéroport International Président Modibo KEITA-Sénou, BP : 224, Tel (+223) 20 20 55 24 / 20 20 61 75 de 8h30 mm à 15h 30mm.
4. Les exigences en matière de qualifications sont :

• avoir réalisé deux (02) marchés de fourniture et installation de machines à rayon x de sûreté sanctionnés chacun par une attestation de bonne exécution, un procès-verbal de réception provisoire ou définitive et les copies des pages de garde et les pages de signature des marchés correspondants au cours des cinq dernières années (2017,2018,2019,2020,2021) ;
• avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen au cours des trois dernières  ( 2019,2020,2021)  années au moins égal à cinq cent millions (500 000 000) FCFA;
• voir le DPA O pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Nationale de l’Aviation Civile, Route de l’Aéroport International Président Modibo KEITA-Sénou BP 224, Tel (+223) 20 20 55 24 / 20 20 61 75. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié. Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé par courrier électronique ou remis sur place sur support papier.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Agence Nationale de l’Aviation Civile, Route de l’Aéroport International Président Modibo KEITA-Sénou, BP 224, Tel (+223) 20 20 55 24/ 20 20 61 75 au plus tard le mardi 25 octobre 2022 à 10h 00mm.  Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept millions (7 000 000) F CFA conformément à l’article 69 du Code des marchés publics.
8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre- vingt-six (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 25 octobre 2022 à 10h 00mm à l’adresse suivante : Agence Nationale de l’Aviation Civile, Route de l’Aéroport International Président Modibo KEITA-Sénou BP 224 Tel (+223) 20 20 55 24 / 20 20 61 75.

L’article DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°003/ANAC/DG-DDI/2022 est apparu en premier sur ANAC MALI.

L’article AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE DRPCO N°0014/ANAC/DG-DDI/2022 est apparu en premier sur ANAC MALI.

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE

DRPCO N°0013/ANAC/DG-DDI/2022

 ENTRETIEN ET REPARATION DE LA ROUTE DE PATROUILLE INTERNE DE L’AEROPORT DE KAYES DAG-DAG EN LOT UNIQUE

1. L’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) dispose de fonds sur son budget

d’investissement exercice 2022 afin de financer, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché d’entretien et de réparation de la route de patrouille interne de l’aéroport de Kayes Dag-Dag en lot unique.

2. L’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’entretien et de réparation de la route de patrouille interne de l’aéroport de Kayes Dag-Dag en lot unique.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 modifié fixant les modalités d’application du Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), Tel : 20 20 55 24 et prendre connaissance du Dossier d’Appel à la Concurrence à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), Tél. :20 20 55 24, Fax : 20 20 61 75, B.P. 227, Route de l’Aéroport International Président Modibo KEITA-Sénou de 08h 30mm à 15h 30mm.
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
   • Le soumissionnaire devra justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale dans la construction de deux (2) ouvrages au moins de nature et de complexité similaire aux travaux objet du présent appel à concurrence au cours des trois (03) dernières années (2019,2020 et 2021). On entend par projet de nature et de complexité comparables la construction, la réhabilitation, la réparation ou l’entretien d’une route en béton bitumineux ou en enduit superficiel d’un montant de cent millions (100 000 000) F CFA au moins.

       Le soumissionnaire devra justifier qu’il dispose d’un personnel comprenant au moins :

• le Directeur des travaux : Ingénieur GC/TP/Pont ou équivalent de formation universitaire Bac+4 ans minimum avec au moins sept (7) ans d’expérience générale ; une expérience spécifique de cinq(05)ans au moins acquis dans la direction des travaux routiers dont aux moins 3 projets réalisés en tant que directeur de travaux .
• le conducteur de travaux : Technicien supérieur GC/TP/Pont ou équivalent) de formation universitaire Bac+2 ans minimum avec au moins cinq (05) d’expérience générale ; une expérience spécifique de trois (03)ans au moins acquis dans la coordination des travaux routier dont aux moins 3 projets réalisés en tant que conducteur de travaux.
• Un ingénieur Géotechnicien : Ingénieur Géologie/ GC/TP/Pont ou équivalent) de formation universitaire Bac+4 ans minimum avec au moins cinq (05) d’expérience générale ; une expérience spécifique de trois (03) ans au moins acquis dans la coordination des travaux routier dont aux moins 3 projets réalisés en tant qu’ingénieur géotechnicien ;
• Un ingénieur Topographe : Ingénieur topographe de formation universitaire Bac+4 ans minimum avec au moins cinq (05) d’expérience générale ; une expérience spécifique de trois (03) ans au moins acquis dans la coordination des travaux routier dont aux moins 3 projets réalisés en tant qu’ingénieur topographe ;
• Expert Environnementaliste : Ingénieur des eaux e foret, environnementaliste ou équivalent de formation universitaire Bac+4 ans minimum avec au moins cinq (05) d’expérience générale ; une expérience spécifique de trois (03) ans au moins acquis dans la coordination des travaux routier dont aux moins 3 projets réalisés en tant qu’expert environnementaliste ;
• le chef de chantier : Technicien supérieur de GC/TP/Pont ou équivalent de formation DEF+5 ans ou BAC+2 ans minimum avec au moins cinq (05) d’expérience générale ; une expérience spécifique de trois (03)ans au moins acquis dans le suivi, le contrôle et/ou la mise en œuvre des travaux routier dont au moins 2 projets réalisés en tant que chef de chantiers.

5.3. Le matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter au chantier est le suivant :

5.4. Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction requis de la part du soumissionnaire au cours des trois dernières années doit être au moins égal au montant de l’offre. Pour ce faire, le soumissionnaire devra fournir un bilan certifié des 3 exercices (2019,2020 et 2021) et donner la liste des travaux en cours suivant le tableau joint en annexe.

5.5. Le montant minimum de liquidités / facilités de crédit net de tous autres engagements contractuels du soumissionnaire doivent être de vingt (20) millions FCFA.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), Tél. : 20 20 55 24, Fax : 20 20 61 75, B.P. 227, Route de l’Aéroport International Président Modibo KEITA-Sénou. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié. Le Dossier d’Appel à la Concurrence sera adressé par courrier électronique ou remis sur place sur support papier.
7. Les offres devront être déposées à l’adresse ci-après : Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), Tél. :(00 223).20 20 55 24, Fax : (00 223) 20 20 61 75, B.P. 227, Route de l’Aéroport International Président Modibo KEITA-Sénou (République du Mali) au plus tard le 03 octobre 2022 à 10 heures 00mm. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million (1 000 000) F CFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 69 du Code des Marchés Publics. Les offres remises en retards ne seront pas acceptées.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingts (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 03 octobre 2022 à 10 heures 00mm, dans la salle de réunion de la direction générale de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile.

L’article AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE DRPCO N°0013/ANAC/DG-DDI/2022 est apparu en premier sur ANAC MALI.

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) ;
• un document attestant l’inscription du bureau ou du cabinet aux ordres professionnels (ordre des Ingénieurs Conseils ou ordre des architectes agréés) du Mali ainsi que le numéro sur l’ordre ;
• une présentation générale du bureau (ou du groupement) faisant apparaître :

1. son expérience dans l’exécution des prestations similaires notamment ( contrôle et surveillance de travaux :construction de bâtiment R+1 ;
2. son expérience dans la conception ou le suivi d’un projet d’infrastructure aéroportuaire ;
3. Les références et renseignements sur le personnel clé : Un Architecte, chef de mission, Un ingénieur Génie-civil, Un Ingénieur Topographe, un Ingénieur Géotechnicien, Un expert Environnementaliste, Deux Techniciens Supérieurs en Génie-Civil). Le personnel clé doit disposer d’au moins 7 ans d’expérience générale, avoir réalisé au moins 2 projets similaires en tant que spécialiste demandé et dont un projet aéroportuaire.

Joindre les attestations ou diplômes du personnel (copie certifiée), en plus du CV.

NB : Les références présentées devront être soutenues par des attestations de bonne fin d’exécution délivrées exclusivement par le Maître d’Ouvrage. Pour chaque référence, le Soumissionnaire joindra les pages de garde et de signature du contrat.

Les cinq (05) meilleurs dossiers seront présélectionnés et inscrits sur la liste restreinte de consultation. Les demandes de proposition seront remises gratuitement aux bureaux ou groupements de bureaux retenus pour faire des propositions techniques et financières.

Les dossiers de manifestation d’intérêt, sont à déposer au plus tard le lundi 19 septembre 2022 à 10 heures (heure locale), accompagnés de la mention Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de l’aérogare de Tombouctou et réhabilitation de la BTA de Gao », au siège de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, Route de l’Aéroport International Président Modibo Keita Sénou, Tel : 20 20 55 24.

Les consultants intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous : Agence Nationale de l’Aviation Civile, Route de l’Aéroport International Président Modibo Keita Sénou, Tel : 20 20 55 24.

L’article AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N°0012/ANAC/ DG-DDI/2022 est apparu en premier sur ANAC MALI.

CONSTRUCTION DE MIRADORS A L’AEROPORT DE KAYES DAG-DAG                

1. L’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) dispose de fonds sur son budget d’investissement exercice 2022 afin de financer, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de construction de miradors à l’aéroport de Kayes Dag-Dag.

2. L’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction de miradors à l’aéroport de Kayes Dag-Dag.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 modifié fixant les modalités d’application du Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), Tel : 20 20 55 24 et prendre connaissance du Dossier d’Appel à la Concurrence à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), Tél. :20 20 55 24, Fax : 20 20 61 75, B.P. 227, Route de l’Aéroport International Président Modibo KEITA-Sénou de 08h 30mm à 15h 30mm.
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
   • Le soumissionnaire devra justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale dans la construction de deux (2) ouvrages au moins de nature et de complexité similaire aux travaux objet du présent appel à concurrence au cours des trois (03) dernières années (2019,2020 et 2021). On entend par projet de nature et de complexité comparables la construction d’un bâtiment R+1 au moins, ou la construction d’un bâtiment à usage de bureau ou technique dans un aéroport ou un camp militaire pour un montant de quarante millions (40 000 000) F CFA au moins.

• Le soumissionnaire devra justifier qu’il dispose d’un personnel comprenant au moins :

• le Directeur des travaux : Ingénieur GC/TP/Pont ou équivalent de formation universitaire Bac+4 ans minimum avec au moins sept (7) ans d’expérience générale ; une expérience spécifique de cinq(05)ans au moins acquis dans la direction des travaux.
• le conducteur de travaux : Technicien supérieur GC/TP/Pont ou équivalent) de formation universitaire Bac+2 ans minimum avec au moins cinq (05) d’expérience générale ; une expérience spécifique de trois (03)ans au moins acquis dans la coordination des travaux.
• le chef de chantier : Technicien GC/TP/Pont ou équivalent de formation DEF+4ans minimum avec au moins cinq (05) d’expérience générale ; une expérience spécifique de trois (03)ans au moins acquis dans le suivi, le contrôle et/ou la mise en œuvre des travaux.
  • Le matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter au chantier est le suivant :

• Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction requis de la part du soumissionnaire au cours des trois dernières années doit être au moins égal au montant de l’offre. Pour ce faire, le soumissionnaire devra fournir un bilan certifié des 3 exercices (2019,2020 et 2021) et donner la liste des travaux en cours suivant le tableau joint en annexe.
• Le montant minimum de liquidités / facilités de crédit net de tous autres engagements contractuels du soumissionnaire doit être de vingt (20) millions FCFA.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante (50 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), Tél. : 20 20 55 24, Fax : 20 20 61 75, B.P. 227, Route de l’Aéroport International Président Modibo KEITA-Sénou. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié. Le Dossier d’Appel à la Concurrence sera adressé par courrier électronique ou remis sur place sur support papier.
7. Les offres devront être déposées à l’adresse ci-après : Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), Tél. :(00 223).20 20 55 24, Fax : (00 223) 20 20 61 75, B.P. 227, Route de l’Aéroport International Président Modibo KEITA-Sénou (République du Mali) au plus tard le 03 octobre 2022 à 12 heures 00mm. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million (1 000 000) F CFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 69 du Code des Marchés Publics. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingts (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 03 octobre 2022 à 12 heures 00mm, dans la salle de réunion de la direction générale de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile.

L’article AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE DRPCO N°0008/ANAC/DG-DDI/2022 est apparu en premier sur ANAC MALI.